精品资料网 >> 合同样本 >> 工程合同 >> 资料信息

市场家居装饰工程合同书(doc 3页)

所属分类:工程合同

文件大小:33 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

市场家居装饰工程合同书内容提要:
八、工程施工: 
1、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份。
2、 施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,双方签字作为附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
3、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造企业管理身伤害、设施的损坏,由施工方负责。     
4、甲方应及时拨付工程进度款,如甲方拖欠工程进度款所造成的一切损失均由甲方负责。
九、工程质量:
1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更作为质量评定验收标准。
2、 由于甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。
3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
十、工程验收:由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注:本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式贰份,甲、乙方双方各执壹份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

 


..............................

上一篇:数据录入及数据保密工程合同书(doc 3页)

下一篇:建设工程承包合同管理(doc 11页)

建设工程施工合同书(doc 16页)

建筑工程装修施工总承包合同(DOC 27页)

某首期主体及相关配套工程施工合同(DOC 51页)

建筑装饰工程劳务分包合同范本(DOC 5页)

委托合同(供住宅区委托管理用)(2).doc10

玺公馆基坑支护及地基处理合同(doc 6页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1