天津市建设工程勘察合同样本(doc 22页)

第1条一般约定
第10条不可抗力
第11条合同Th效与终止
第12条合同解除
第13条责任与保险
第14条违约
第15条索赔
第16条争议解决
第17条补充条款
第2条发包人
第3条勘察人
第4条工期
第5条成果资料
第6条后期服务
第7条合同价款与支付
第8条变更与调整
第9条知识产权
第一部分合同协议书
第三部分专用合同条款
第二部分通用合同条款
索赔程序和期限的约定
（1）勘察人支付发包人的违约金：
（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（1）发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用；
（1）发包人支付勘察人的违约金：
（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；
（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（1）合同协议书；
（1）合同协议书；
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
（1）合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同；
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金；勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50的，发包人应支付勘察人合同价款的50;完成计划工作量超过50的，发包人应支付勘察人合同价款的100。
（1）合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同；
（1）向仲裁委员会提请仲裁；
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（1）总价合同
（1）法律法规及技术标准的变化引起的变更；
（1）违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施
（1）违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知；
（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：
（2）专用合同条款及其附件；
（2）专用合同条款及其附件；
（2）勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担；
（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；
（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：
（2）单价合同
（2）发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料；
（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任
..............................

上一篇：水利水电土建工程施工合同条件(doc 39页)

下一篇：天津市建设工程施工专业分包合同范本(doc

家庭居室装饰装修施工合同.doc11

建设工程施工合同书（仅供桩基使用）(doc 8页)

房地产联合开发合同.doc5

建设工程全过程项目管理合同文件(pdf 63页)

北京市某家庭居室装饰工程施工合同(doc 5页)

工程合同主要内容(ppt 60页)