精品资料网 >> 合同样本 >> 工程合同 >> 资料信息

北京市建设工程施工专业承包合同范本(doc 20页)

所属分类:工程合同

文件大小:32 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

(1)发包人原因导致承包人不能按开工通知中的日期开工;
(1)发包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提供与工程有关的施
(1)合同协议书;
(1)如承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程,承包
(1)承包人应在材料和工程设备到货24小时前以书面形式通知监理人,并
(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;
(1)第一种:向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁;
(1)第一种:将争议提交仲裁委员会申请仲裁;
(1)发包人向承包人提供与工程有关的施工场地,以及与工程施工相关的现场资料的期限:
(1)承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程,应按下列原则承担违约责任:
(2)专用合同条款;
(2)发包人在向承包人移交现场前应完成现场准备工作。
(2)发包人未按合同约定提供图纸、开工条件;
(2)承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
(2)承包人设备的损坏由承包人承担;
(2)承包人采购的材料和工程设备不符合合同约定时,承包人应按发包人要求重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延。
(2)第二种:依法向人民法院提起诉讼。
(2)第二种:向专用合同条款中约定的人民法院起诉。
(3)发包人向承包人移交的现场应具备以下条件:
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
(3)发包人应向承包人移交的现场条件见专用合同条款。
(3)发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程施工不能正常进行;
(3)由承包人自行采购材料和工程设备的,发包人不得指定制造商或供应商。
(3)通用合同条款;
(4)其他由发包人承担工期延误的情况见专用合同条款。
(4)发包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。
(4)工程预算书或已标价的工程量清单;
(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应发包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
(4)其他由发包人承担工期延误的情况:
(5)不能按期完工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
(5)技术标准和要求;
(6)合同图纸。
..............................


上一篇:上海市建设工程施工合同协议范本(DOC 43页

下一篇:水利水电土建工程施工合同条件(doc 39页)

建设工程施工合同范本(doc 163页)

家庭居室装饰装修工程施工合同

物业管理服务合同.doc18

建设工程施工合同管理案例分析(ppt 43页)

建设工程总承包合同范本(doc 73页)

家庭居室装饰装修工程施工合同(doc 14页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1